Страх и риск не оплачиваются

Петроградский районный суд г. Санкт Петербурга рассмотрел иск Егора Степурко к Роману Овчаренко о взыскании денежных средств по договору подряда, неустойки, судебных расходов. Истец указал, что 07.10.2022 между ним – подрядчиком, и ответчиком – заказчиком, был заключен договор подряда на проведение работ в квартире д. 12 по ул. Воскова. Первоначальная стоимость работ по договору составила 298 666 руб. В дальнейшем стоимость работ изменилась, что обусловлено изменением их объемов. Итого стоимость работ и использованных материалов составила 485 229 руб., а задолженность ответчика перед истцом по оплате указанных работ – 150 229 руб. Ответчик и его представитель в судебное заседание явились, просили отказать в удовлетворения исковых требований в полном объеме. В случае, если подрядчик на свой страх и риск выполнил дополнительные работы, не согласовав в установленном порядке их выполнение с заказчиком, он лишается права на получение стоимости этих работ, в том числе и в виде неосновательного обогащения. Оплате подлежат лишь те дополнительные работы, которые были согласованы с заказчиком, формой такого согласования может являться дополнительное соглашение к договору. Как указывал истец, стоимость работ изменилась, что обусловлено изменением их объемов, при этом согласование этих изменений происходило посредством переписки в мессенджере WhatsApp, и любые изменения утверждались заказчиком. Вместе с тем, увеличение стоимости работ и необходимость в закупке дополнительных материалов не были согласованы сторонами в установленном законом порядке, произведены самостоятельно истцом без согласования, в связи с чем не могут быть взысканы с ответчика. Истец не представил доказательств направления в адрес ответчика документов об изменении согласованной стоимости выполненных работ. Дополнительное соглашение ответчиком не подписано, а потому не порождает никаких правовых последствий для сторон. Суд в удовлетворении исковых требований отказал. #петроградский_спб #гражданскиедела #опсспб #договорподряда #изменениестоимости